Иск в строительную компанию

Скачать

 

В ____________ районный суд города ___________________________________________,

адрес ______________________________________,

 

Истец: ФИО _______________________________,

Адрес: ____________________________________

 

Ответчик:  организация ______________________,

адрес ______________________________________

 

Цена иска: 773055,96 рублей.

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о защите прав потребителя

 

17.09.2014 года Истец заключила с Ответчиком договор об изготовлении и возведении ограждающих конструкций дома (ремонт деревянного пристроя к жилому дому). Стоимость заказа составляет 465000 рублей. Свои обязательства по оплате по договору Истец выполнила в полном объёме, что подтверждается квитанциями Ответчика.

21.12.2014 года Ответчик передал работы Истцу, что подтверждается Актом приемки выполненных работ.

В процессе эксплуатации конструкций (пристроя) Истец обнаружила недостатки строительных работ.

Для определения недостатков работ и стоимости их устранения Истец обратилась к специалисту в _______________________ за услуги которого заплатила 27000 рублей.

Согласно заключению специалиста  _________________________________ в выполненных строительных работах имеются недостатки.

Стоимость восстановительного ремонта по устранению недостатков в средне-рыночных ценах составляет 411 255,96 рублей.

16.02.2016 года Истец обратилась к Ответчику с претензией (подтверждается почтовыми документами о ее вручении), где потребовала соразмерного уменьшения цены договора № 210 от 17.09.2014 года (цены выполненной работы) на 411 255,96 рублей, выплаты ей денежных средств в размере 411255,96 рублей, возмещения убытков по оплате стоимости заключения специалиста в размере 27000 рублей.

До настоящего момента Ответчик заявленные Истцом требования не удовлетворил.

 

Ответчик нарушил права Истца (потребителя):

  1. Право Истца на приобретение качественного товара (работ, услуг).

В соответствии со ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07. 02. 1992 года, № 2300-1, продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется. Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим требованиям.

Согласно заключению специалиста  _______________________________., качество выполненных работ не соответствует требованиям нормативной технической документации в строительстве: п. 5.1, п. 8.1 СП 55.13330.2011, п. 5.11 СНиП 3.03.01-87, СНиП II-26-76, СНиП 21-01-97.

  1. Ответчик нарушил права требования Истца соразмерного уменьшения цены договора (цены выполненной работы), возмещения убытков.

В соответствии со ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07. 02. 1992 года, № 2300-1, потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе потребовать соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги).

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 1, от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков.

Заявленные Истцом 16.02.2016 года требования Ответчик не удовлетворил.

 

В соответствии с определением потребителя, сформулированном в Законе РФ «О защите прав потребителей» от 07. 02. 1992 года, № 2300-1, Истец является потребителем (потребитель — гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности). Строительные работы приобретены Истцом исключительно для личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Считаем, что к отношениям сторон применяется Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07. 02. 1992 года, № 2300-1.

 

В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07. 02. 1992 года, № 2300-1, недостаток товара (работы, услуги) — несоответствие товара (работы, услуги) или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или целям, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при заключении договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и (или) по описанию.

Согласно заключению специалиста  ООО «Независимая экспертиза» __________________________ г. в выполненных строительных работах имеются следующие недостатки:

— в сооружении использован брус с не удаленным обзолом;

— сопряжение деталей выполнено с зазорами, неплотное примыкание торцов;

— изготовление деталей и сборка несущих стен производилась на месте, при отсутствии технической документации;

— сопряжение дверной коробки и стен отсутствует;

— угловые соединения выполнены без применения соединительных деталей в нарушение типовых решений;

— применен брус прямоугольного сечения, без фасок;

— отклонение глубины врубок более 2 мм, отклонение граней: венцов рубленных стен от горизонтали на 1 м длины 3 мм;

— отклонение стен перегородок от вертикали на 1 м высоты превышает 13 мм;

— не было выполнено антисептирование бруса в труднодоступных местах — чашках и продольных пазах бревен;

— щели между брусом в углах соединений венцов сквозные до 14 мм;

— при устройстве стен пристроя применен брус номинальным размером 125*125мм;

— лестница устроена в нарушение требований без врезки элементов на шурупы вдоль волокон ступеней;

— наличие нагелей, шурупов, гвоздей либо иных соединительных деталей не зафиксировано;

— колебание температуры составляет 10-15 градусов Цельсия;

— выход теплового воздуха наружу строения через зазоры- щели срубы;

— гидроизоляционная пленка отсутствует;

— укладка листов произведена со смещением до 50 мм по отношению к друг другу;

— нарушены требования СНиП при производстве работ — не выполнено уплотнение примыканий конька и ендовы;

— деревянные детали кровли и стропильной системы не антисептированы, не выполнена пропитка антипиреном;

Деревянный сруб пристроя к жилому дому по техническому состоянию и совокупности недостатков относится к «недопустимому».

Стоимость восстановительного ремонта по устранению недостатков в средне-рыночных ценах составляет 411255,96 рублей.

В соответствии со ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07. 02. 1992 года, № 2300-1, уменьшение цены договора (цены выполненной работы) должно быть соразмерным. Считаем, что уменьшение цены договора (цены выполненной работы) на величину стоимости устранения недостатков, в размере 411255,96 рублей является соразмерным.

 

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 1, от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ, под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Для восстановления нарушенных прав Истец произвела расходы на заключение специалиста в размере 27000 рублей. Указанные расходы Истца считаем убытками.

 

В соответствии со ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», от 07.02.1992 года, № 2300-1, убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или договором.

В соответствии со ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07. 02. 1992 года, № 2300-1, требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу) подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования. За нарушение сроков удовлетворения требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона. В соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1, в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы. В связи с тем, что претензия Истца была вручена 01.02.2016 года, Ответчик несет ответственность за нарушение сроков исполнения требований потребителя, в виде неустойки (пени) в размере трех процентов от цены выполнения работы, то есть от 465000 рублей, с 27.02.2016 года. Три процента от общей цены выполнения работы составляют 465000 рублей х 3 % / 100% = 13950 рублей.

 

В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 года, № 2300-1, моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения продавцом прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. В связи с нарушением Ответчиком прав Истца как потребителя, неисполнением Ответчиком своих обязательств, Истец испытывает моральные, нравственные переживания, а так же неудобства, так как не может полноценно пользоваться результатом работы, тратит личное время и силы на разрешение этого вопроса. Размер морального вреда оценивается в 20000 рублей.

 

В соответствии с п. 6, ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 года, № 2300-1, при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с продавца за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

 

В соответствии со ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей», от 07.02.1992 года, № 2300-1, потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

 

На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. 4, 13, 15, 28, 29, 31 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 года, № 2300-1, со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 1, от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ, просим Суд:

 

  1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца стоимость соразмерного уменьшения цены договора (цены выполненной работы) в размере 411255,96 рублей.

 

  1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца убытки по оплате стоимости заключения специалиста, в размере 27000 рублей.

 

  1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку (пеню), в размере трех процентов от цены выполнения работы с 27.02.2016 года до момента вынесения решения Суда, но не более стоимости работ. На момент обращения с заявлением в Суд размер неустойки составляет 465000 рублей х 3 % / 100% x 24 дней (но не более стоимости работ) = 334800 рублей.

 

  1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца денежную сумму в качестве компенсации морального вреда в размере 20000 рублей.

 

  1. Взыскать с Ответчика штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования потребителя в размере 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя в силу п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей».

 

Приложение:

 

  1. Копия искового заявления (1 экз.);
  2. Расчет взыскиваемой с Ответчика денежной суммы (оригинал — 1 экз., копия — 1 экз.);
  3. Копия договора (1 экз.);
  4. Копии квитанций Ответчика (1 экз.);
  5. Копия Акта приемки выполненных работ от 21.12.2014 года (1 экз.);
  6. Копия заключения (1 экз.);
  7. Копии документов об оплате услуг (1 экз.);
  8. Копия претензии от 21.01.2016 года и почтовых документов о ее вручении 16.02.2016 года (1 экз.);
  9. Копии паспорта Истца (2 экз.);

 

____________________ 2016 года

Истец ______________________________________________________________________